建筑工程施工合同协议书

　　9、质保期（一年）此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。

　　10、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　　11、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方（公章）_________乙方（公章）_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

4.建筑工程施工合同协议书范文2021

　　发包人__________________（以下简称甲方）

　　承包人__________________（以下简称乙方），

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　1、承包项目

　　本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

　　2、承包方式

　　包挖、包运、平整，不得转包。

　　3、承包价格

　　开挖、运输土方__________________元/m3（石砂）。

　　4、工期要求

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自_______________月_______________日开始施工，在_______________天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

　　5、质量与施工要求

　　（1）基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的`要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　（2）做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　（3）回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　（4）土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　6、安全要求

　　（1）开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　（2）严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　（3）遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　（4）开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　（5）雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　（6）发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　7、结算方式

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第_____________天支付清工程款。

　　8、仲裁与调解

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　单位工程负责人：__________________

　　（甲方）：__________________

　　承包班组长（乙方）：__________________

　　联系电话：__________________

　　联系电话：__________________

　　_____________年____________月____________日____________年_____________月_____________日

5.建筑工程施工合同协议书范文2021

　　发包方：________________（以下称甲方）

　　承包方：________________（以下称乙方）

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1、工程名称：______________________________

　　2、工程地点：______________________________

　　3、工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_________平方米。

　　4、承包内容：______________________________

　　5、建筑安装工程造价：共计人民币_________元。

　　6、工程价款和费用的结算依据和付款办法：____________

　　7、工程开工日期：_________年_________月_________日。

　　8、工程竣工日期：_________年_________月_________日。

　　9、工程质量：以施工图纸及书、颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　10、甲方主要义务：______________________________

　　11、乙方主要义务：______________________________

　　12、违约责任

　　（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。

　　（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。

　　（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

　　（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　13、本合同附件：共_________份。

　　14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　15、本合同正本两份，双方各执一份。副本______份，承包方______份，发包方______份，由发包方送____________一份。

　　发包人：_________________承包人：_________________

　　_______年______月______日_______年______月______日